三方购销合同范本篇1
订立合同三方：
甲方（需方）：
乙方：（购方）
供方（供方）：
依据《合同法》的规定，甲乙供三方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一、产品数量、计量单位、价格
第二、产品单价及合同总金额协议
1.产品定价，甲乙供三方同意按以上定价执行。
第三、产品质量标准
产品质量标准：符合国家xxx系列相关标准。
第四、包装方式及包装品处理：纸盒包装及其他保护包装（加工产品特殊捆包除外）
第五、交货方式
1.交货时间：_________。
2.签收人：电话：
3.交货地点：
4.运输方式：汽车运输和集装箱汽车运输
第六、验收方法：
1.产品运抵交付指定地点后的当日内，甲、乙、供方三方共同开箱验货，登记签收。若甲方不在现在验收，由乙方签收的送货单等同于甲方认可签收。
2.在产品验收的过程中，如有产品短缺、损坏等问题，应做详细纪录，并由供方无条件为甲方调换或补齐。
第七、预付货款：合同总金额*20%。
第八、付款日期及结算方式：
第九、运输及保险：供方负责
第十、运输费用负担：供方负担。（货到乙方工地现场由乙方安排人员卸货，费用由乙方承担；卸货具体地点以汽车正常行驶能到达的区域为准。）
第十一、违约责任
1.乙方拖延付货款，使供方造成损失，应偿付供方此批货款总价__%的违约金，甲方有担保责任。
2.乙方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前天通知对方。
3.供方所发货品合格、无质量等情况，乙方有付款义务，甲方有监督责任，如乙方拒绝付款或拖延付款，付款义务自动转嫁甲方责任，因此所发生的一切费用损失，由甲方负责，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由供方和甲方协商决定。
4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。三方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
5.其他：
第十二、当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十三、本合同在执行中发生纠纷，签订合同三方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请___仲裁机构仲裁的解决）
第十四、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经三方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
本合同正本一式份，甲乙供三方盖章签字后生效。甲方份、乙方份、供方份；合同副本一式__份，分送甲乙供三方的主管部门、银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）等单位各留存一份。
甲方：乙方：供方：
电话：电话：电话：
开户行、账号：开户行、账号：开户行、账号：
法定代表人签字：法定代表人签字：法人代表签字：
经办人签字：经办人签字：经办人签字：
甲方单位（盖章）乙方单位（盖章）供方单位（盖章）
__年__月__日
三方购销合同范本篇2
甲方： 合同编号： 乙方：签订地点： 丙方：
甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，
气密性测试气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式： 甲方工厂 。 四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。
五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％ 。
九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。
三方购销合同范本篇3
甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：
一、甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，气密性测试0。3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。
四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。
五、包装标准：木箱+隔板（可回收）
六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的1%向甲方偿付违约金。乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的.100% 。
九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉
甲方盖章：
授权代表：
日期：
乙方盖章：
授权代表：
日期：
丙方盖章：
授权代表：
日期：
三方购销合同范本篇4
委托方（甲方）：
地址：
邮编：
电话：
传真：
受托方（乙方）：
地址：
邮编：
电话：（见采购单）
传真：
一、甲乙方依据国家有关法律的规定，经友好协商，由甲方委托乙方代理采购所需产品
二、乙方通过其所属公司—中国小商品电子商务配送中心代理采购甲方所需产品；
三、乙方代理采购的产品应符合甲方合同提出的各种要求，如采购的产品不符合本合同所定的要求，由乙方全权负责；
四、代理采购货款应在货到验收一切合格以后当场付款，乙方应在一天将所购产品发货到甲方指定收货地点。
五、解决合同纠纷方式：
执行本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，双方同意由__________仲裁委员会仲裁（或向____________人民法院起诉）
六、本合同一式二份，双方签定后生效，甲乙双方各执一份
甲方（代表人）签字（盖章）：乙方（代表人）签字（盖章）：
三方购销合同范本篇5
购 销 合 同
供方：武汉市木兰纸业有限公司 合同编号： 需方：武汉市中兴纸制品有限公司
一、材料品名、规格型号、数量、金额、到货时间及数量按需方采购订单要求为准，供方确认回传后即生效。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：符合需方企业标准即《武汉市中兴纸制品有限公司原纸验收标准》的要求和《质量保证协议书》的规定。原纸最终的质量以满足需方的使用要求为准，在需方使用期限内供方对所供产品质量负责。
三、交（提）货地点、方式：武汉市中兴纸制品有限公司仓库。汽运或火车运输，费用由供方承担。
四、价格：如遇市场价格行情波动较大，经双方协商一致后，可对其原价格进行适当的调整。
五、合理损耗和计算方法：需方按验收合格品实际数量收货，不计损耗。
六、包装物：编织袋包装或经需方同意的其它方式，符合需方原纸验收规范。
七、验收标准、方法及提出异议期限：以需方质量标准中相关规定及双方临时协定认可的标准为验收标准；验收方法为抽检；产品质量必须满足需方的使用要求，在产品使用期内，需方有权对产品质量提出异议，并要求供方及时处理。
八、交货注意事项：供方交货时需附双方传真确认的《定货通知单》及供方对该批产品的质量检验报告单、产品合格证，否则需方可予以拒收或收取供方该批产品价值1%的质量检测费。
九、服务与承诺：供方必须按时、按质、按量交货，否则可视为供方违约，需方有权终止合同或取消订单；在产品使用期内如发现供方产品的质量问题，供方必须在24小
时内做出答复，且供方须按标准规定或质量保证协议书上的规定接受需方提出的退货、补货、折让等处理方式。
十、结算方式及期限：验收合格后，供方按需方的实际收货数量于每月25日前将增值_交到需方财务，需方 天后付款，付款方式为支票或银行承兑。
十一、本合同附件：双方签订的《质量保证协议书》、《原纸检验规范》。
十二、违约责任：由违约方承担违约责任，依据合同法及“质量保证协议书”的有关规定操作。
十三、解决合同纠纷的方式：双方如发生争议，应及时进行协商解决，协商不成，交需方所在地法院解决。
十四、其它约定事项：本合同经供、需双方签字盖章后生效，本合同一式二份，供、需双方各执一份。
供 方 需 方
单位名称：单位名称：武汉市中兴纸制品有限公司 法定代表人： 法定代表人：徐志启
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：武汉农村商业银行岱山支行 帐号：帐号：200572746210026 邮政编码：邮政编码：430011
合同有效期限： 年 月 日至年 月日
三方购销合同范本篇6
出卖人：_________________________以下简称甲方
买受人：_________________________以下简称乙方
为了发展果品生产，安排好市场供应，甲乙双方协商一致，签订合同，共同信守。
第一条 定购水果名称、单位、单价、数量
名称 单位（公斤）单 价数量（公斤）金额（元）
一等二等三等金额合计：
第二条 果品质量
按照国家规定的规格标准执行。
第三条 包装要求和费用承担
1．包装材料及规格：____________________________ 。
2．每包水果净重：______________公斤。
3．不同品种登记分别包装。
4．包装牢固，适宜装卸运输。
5．每包品种登记标签清楚。
6．包装费用由甲乙负担。
第四条 交货时间、地点
1．交货时间：__________________________________________
2．交货地点：__________________________________________
第五条 验收方法
_____________________________________________
第六条 运输方法及运费承担
_____________________________________
第七条 结算方式与期限
_________________________________
第八条 甲方的违约责任
1．甲方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值______％的违约金。
2．甲方未按合同规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值______ ％的违约金。
3．甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。
第九条 乙方的违约责任
1．乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值______％的违约金。
2．乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值______％的违约金。
3．乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值______％的违约金。
第十条 免责条款
甲乙双方由于不可抗力的自然灾害，而确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的违约责任。
第十一条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交________________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十二条 其他约定事项
____________________________________________________________
甲方：（盖章） ____________ 乙方：（盖章） ____________
代表：（签名）_____________ 代表：（签名）_____________
地址：_____________________ 地址：_____________________
电话：_____________________ 电话：_____________________
开户银行：_________________ 开户银行：_________________
账号：_____________________ 账号：_____________________
________年_______月______日
三方购销合同范本篇7
建设方： （以下简称甲方）
总包方： （以下简称乙方）
分包方： （以下简称丙方）
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《_合同法》 、《_建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价（大写）：
暂定人民币 元整 （小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据： （XX 版）《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 （XX 版）工取费定额》 ；材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的'归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书；
2、施工图纸；
3、工程预算书；
4、规范、标准及其它技术文件；
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x年x月x日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
签订地点：
签订日期：x月x日
三方购销合同范本篇8
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方经友好协商，就乙方向甲方订购图书事，丙方代办相关手续事宜达成如下协议，以资共同遵守：
一、订购方式
甲方向乙方提供图书清单，乙方确定订购图书的品种、数量生成《图书采购订单》。因订单看不到现货的质量，甲方要对乙方所购图书进行质量检验。
详见：附件一、《图书采购订单》。
二、质量要求
1）图书必须是全新、合法、正规出版物。
2）图书的整体外观和装订必需平整、牢固，无脱胶、无缺页、无页码倒装，图书的版权页和国际标准书号（ISBN）必须整洁、清楚，纸质无损坏、无撕页，字体、图片印刷清晰，无明显透印、重影。
三、装箱要求
甲方负责将图书用纸箱分箱包装，内层须用防水塑料袋包裹，确保在运输过程中包装具备一定的防水、防潮功能。每个包装箱必须内
附《装箱明细清单》，并汇总所有《装箱明细清单》数据，制作《发货清单》给乙方、丙方。《发货清单》作为甲、乙、丙三方相关货款、费用结算的依据。
四、发货方式
1）甲方负责将所有货品集结至统一地点。
2）丙方安排人员到甲方指定地点取货。
3）丙方负责安排物流将货物运送至乙方所需地点，物流费用由乙方支付。
4）丙方负责相关的报关、清关等手续办理，相关费用由丙方支付，如因此而引起乙方的任何损失由丙方负责，与甲方无关。
5）甲方联系人：张如君；联系电话：+886—985777504
6）乙方联系人：刘智；联系电话：+86—
7）丙方联系人：陈奕鹏；联系电话：+86—
五、货物验收
1）丙方将图书运至丙方所属地区并办理完结所有相关手续后，需及时按照清单验收，如有质量问题或品种数量的差别要在七个工作日内书面通知甲方，逾期视为验收无误；如有少发、误发，甲方负责在七个工作日内补发、调换。
2）丙方在确认图书品种及数量无误后将所有货品移交给乙方；
3）乙方所定图书如品种缺少，甲方在征得乙方同意后，可做适当的调整，并保证图书的质量书。
4）乙方未订购的书籍未经乙方同意，甲方不得随意搭配（以ISBN号、书名、定价、出版社、出版年为准）。
5）甲方提供图书的内容必须符合乙方所属地的相关法规。乙方负责图书内容查验，不符合要求的图书甲方须接受退货处理，物流费用乙方负责。此类图书的退货率不得高于20%，否则乙方有权要求全部退货并由甲方支付退货的物流费用。
六、货款计算
结算币种：美金（USD）
结算方法：
总金额=图书新台币总价×优惠率×合同签订日汇率
优惠率：*%
七、结算方式
1）丙方在提取货物前须按《发货清单》总金额的80%向甲方支付预付款；
2）丙方将货物运送至丙方所属地区完结所有相关手续并完成货物验收，确认无误后在十个工作日内完成尾款支付。
八、甲方收款账户英文详细资料：
收款人名称：
收款人户口号码：
收款人银行：
收款人银行地址：
SWIFT CODE：
九、乙、丙双方费用的结算
1）乙方应支付给丙方的费用包括：
图书货款、代办费用、运费、报关费用、税费。
2）图书货款：指丙方支付给甲方的所有货款。
3）代办费用=图书货款×*%。
4）运费、报关费用、税费依据实际发生金额乙方向丙方支付。
5）丙方应向甲方提供等额图书货款的增值税发票，其它费用根据项目提供相应的等额发票。
6）乙方收到丙方移交的图书后，在二十个工作日内完成货物验收、费用结算工作。
十、解决纠纷的方式
若发生纠纷，由三方协商解决。协商不成时，由深圳市仲裁委员会按_有关法律进行仲裁。如采取诉讼方式解决，本采购合同法律诉讼地为乙方所在地。
十一、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具同等法律效应。合同自三方签字、盖章之日起生效。
甲方盖章：
授权代表：
日期：
乙方盖章：
授权代表：
日期：
丙方盖章：
授权代表：
日期：
三方购销合同范本篇9
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
丙方(卖方、供应商) :
甲乙丙三方本着“诚实守信，平等互利”之原则，期望就乙、丙方给甲方加工的模切料相关事项建立、发展和保持一个长期合作的关系，避免因产品质量问题或服务问题造成双方额外损失，为保证三方的权益，特约定如下：
一、总则
甲方签订的《供应链服务协议》项下的合作项目，甲方向乙方下达采购订单代采物料，丙方负责生产并交货至甲方。为明确三方权利义务，根据《合同法》关于 委托合同 的规定，签订本协议，共同信守:
1、甲方与丙方协商确定采 购物 料的品名、数量、价格、付款等具体信息后，甲方出具《采购订单》 给乙方，乙方据此向丙方下达《采购委托书》，该《采购订单》直接约束乙方和丙方。
2、《采购订单》项下的付款义务由甲方承担，订单款项的支付方式为甲方依双方签订的《采购合同》中对账及付款方式条款执行，乙方收到甲方支付的款项后及时支付给丙方。
3、丙方应按照《采购订单》 指示 如期交付合格产品到指定地点及指定收货人，三方合作期间，因货物质量、交期、售后服务等产生纠纷，应由乙方与丙方自行协商解决，甲方不承担任何责任。
4、每月执行三方对账，对账过程由丙方主导，丙方需出具两份对账数据：
丙方对甲方的交货数据明细，此份数据明细由甲方负责核对及审核;
丙方对乙方的对账数据明细，由乙方负责核对及审核，甲方负责监督;
二、质量保障协议：
1、来料检验
针对模切料来料甲方IQC按照抽样计划AQL(外观，)进行抽样检测;当甲方检验不合格时， 通知 丙方确认，如确认为模切料来料不良，则由丙方安排人员至甲方进行返检，返检位置由甲方协助提供，如甲方需提供指导时，甲丙方应提供相对应的技术支持.当丙方因特殊因素无法及时进行返检时，可与甲方协商由甲方协助选别.，选别费用由丙方承担.
若模切料发生变更时丙方会先提前通知乙方，当方案及变更生效后会及时通知甲方，并提供相对应的变更资料(含图纸及旧物料处理方式)|及样品，否则出现的品质问题由丙方承担.
2、上线不良处理方式
丙方模切料上线整体合格率必须保证≧98%(，外观≧98%) ，低于98%时由甲方通知乙、丙方确认，如不良现象属模切料不良时，则由丙方立即进行在线选别或重工以保证甲方正常生产，重工地点由甲方协助提供，
当甲方上线后因甲方制程造成模切料不良，不良品全部由甲方负责承担.
模切料因寸法、可靠性、外观不符合技术要求时责任由丙方承担..
3、客户投诉及售后不良处理方案：
当甲方客户发现异常后由甲方到客户端进行确认，如为模切料不良则由甲、丙双方一起到客户端进行确认处理，处理及选别费用由丙方承担.
当客户端出现严重质量问题(外观超过1000PPM时，整批不良超过3000PPM时)，每批处罚20xx元.如确认是模切料导致，所有损失由丙方承担
当甲方客户上线不良率超出客户要求水准且判定为模切料不良时，由丙方承担所有不良及改善对策提出.
当甲方投诉属模切料问题时，丙方必须在4小时内对不良现象进行确认，投诉24内对不良现象进行排查，并给出初步分析处理结果，三个工作日内给出改善对策及8D报告，若因报告不及时导致客户抱怨时由丙方负责承担相对应责任.
四、售后支持
1、因甲方是向乙方下达采购订单，原则上售后工作由乙方主导，因为丙方所提供物料产生质量问题，丙方需积极介入;
2、如丙方配合消积，乙方需及时向甲方升级反馈，和甲方一起共同通知丙方冻结货款，乙方无权单方面冻结丙方应付货款;
3、甲方按协议账款到期后支付四大行银行承兑汇票
本协议从三方签字之日翌日生效，止到三方重新签订协议;本协议签订之前的一切质量的争议，按原己签订的协议或双方已认可的有效文件执行。如双方业务终止，则本协议自动终止。本协议一式三份，三方各执一份，经三方负责人或授权代表签字后生效。
本协议与三方签定的《采购合同》及相关《质量协议》具有同等法律效应，因本协议履行过种中发生争议或纠纷，需在甲方所在地人民法院提出诉讼解决。
甲方(买方)： 乙方(卖方、供应商)： 丙方(卖方，供应商)
授权代表： 授权代表： 授权代表：
签署日期： 签署日期： 签署日期：
三方购销合同范本篇10
建设方： （以下简称甲方）
总包方： （以下简称乙方）
分包方： （以下简称丙方）
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《_合同法》 、《_建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的`权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价（大写）：
暂定人民币 元整 （小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据： （XX 版）《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 （XX 版）工取费定额》 ；材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书；
2、施工图纸；
3、工程预算书；
4、规范、标准及其它技术文件；
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x年x月x日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
签订地点：
签订日期：x月x日
三方购销合同范本篇11
甲方（购货方）
工商注册号：
授权代表：
乙方（供货方）：
工商注册号：
授权代表：
根据《_合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。
1 合同标的
乙方向甲方供应符合国家标准的0#成品油。
2 合同数量
乙方是甲方的油品供应商，甲方采购品种及数量：柴油 。
日 住所： 法定代表（负责）人： 住所： 法定代表（负责）人： 供应时间:从 年 月 日 至 年 月 3 相关费用 油品运输所需运费由甲方承担。甲方委托乙方配送，应提前一天书面或者电话通知乙方。
4 油品运输与验收
（1） 乙方向甲方所供油品必须符合国家标准。合同期内，本合同所依据的国家质量标准如发生变化，合同双方应无条件地以新版本的国家质量标准为本合同的执行标准。
（2） 发货数量以乙方提货单载明数据为准，油库付油计量误差在国家规定范围（按国家颁布的计量法规定不超过±3、5‰）之内，超出国家规定范围的部分，双方协商解决。（3 ） 甲方应在提取油品时，甲方本人（或者书面委托一工作人员）对油品的数量和质量进行验收，甲乙双方可以按约定提取油品样品，共同封存油样。甲方对油品数量和质量有异议的，应在12小时内提出，否则应视为乙方所交付的油品数量和质量完全符合合同约定。
（4）、 甲方在验收期内对油品数量和质量提出异议的，甲方负有妥善保管油品的义务。 甲方认为油品质量不符合合同约定的，甲乙双方应共同选择检验机构对油样进行检验,并以该检验机构的检验结果作为确认油品质量的依据。如检验结果符合合同约定标准，检验费及相关费用由甲方承担。否则，检验费由乙方承担。
5 结算
原则上现款现货，款到乙方银行账户后甲方方可提油。第一车货款另行协商。 供应价格依据当时中国石化XXX公司同类油品市场批发价格为基准，乙方保证供应油品价格不高于中石化XXX公司当期同类油品市场批发价格（不包含运费），具体价格经双方协商后最终确定。
甲方用书面方式委托一名工作人员收发货物的，该委托人签收的单据等同于甲方本人签收。
6 违约责任
本合同约定的不可抗力不能构成违约的原因。
因季节变换需更换油品品号(如0#与-10#的更替)，双方另行协商（但镇江区域范围内-10#的脱销或缺货而造成的合同履行不能，不够成双方的违约责任）。
如因乙方供应的油品质量原因造成甲方损失,经国家有关部门鉴定确认的，因油品质量造成甲方直接、实际的经济损失由乙方承担。
甲方月购油品数量达不到合同约定数量时，或者未经乙方同意在其他地方进货均视为甲方违约。
在油品紧张时，乙方月供油品数量达不到合同约定数量的80%时视为乙方违约。
违约方须向守约方赔偿 ，做为违约金。
发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。
7 合同变更与解除
双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。 合同解除后，原合同中的结算、清理和争议解决条款仍然有效。
8 不可抗力
由于不可抗力，如战争、火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能履行本合同义务， 受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。并及时清算余款。
9 本合同自双方签字并盖章之日起生效。
10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。甲方所签收单据均视为补充协议。 本合同的附件及补充协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
11 本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
购货方(甲方)： 身份证
联系人:
电话:
供货方(乙方)： ： 身份证
联系人:
电话:
三方购销合同范本篇12
甲方（需方）：
联系电话：
乙方（供方）：
联系电话：
丙方（安装）：
联系电话：
根据《民法典》及有关法律法规的规定，为明确各方的权利及义务，经甲、乙、丙三方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同。
一、供货物品：
二、物品质量要求及乙、丙方对质量负责条件和期限：
1、乙方提供的物品必须符合XX人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。
2、乙方提供的物品必须是全新、表面无划伤、无碰撞。
3、因物品的质量问题发生争议，由XX市技术监督部门进行质量鉴定；物品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；物品不符合质量标准的'，鉴定费用由乙方承担。
4、丙方对甲方所购货物根据上表提供免费保修和保养服务，具体包括：整机保修_____年，保修期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题，由丙方负责包修、包换，并承担修理、调换的实际费用。
三、交货及验收：
1、交货时间：具体送货安装时间由甲方提前内组织货源及安装人员到位。
2、产品必须具备出厂合格证。
3、丙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件等交付给甲方。
4、验收时间：于每批货物送达安装天内，甲方必须进行验收，否则视同验收合格。
四、付款方式：
1、签订本合同后，甲方即付捌万元预付款给乙方（此笔款项于最后一批货物中冲减），不得作其它用途。
2、丙方每批货物到达甲方指定地点甲方结付此批货款给乙方。额外安装材料费于验收合格天内，由甲方支付给丙方。
3、丙方接甲方传真通知送货、安装后，即由丙方先代甲方结付该批货物货款给乙方；在乙方收到甲方该批货物款项后再转回给丙方。
4、最终结算金额按实装实结方式，但总金额不得少于合同总金额的90%。
五、违约责任及附加条款
1、乙方未能按合同要求交付货物时，必须向甲方偿付货物总金额的_______%违约金。
2、甲方在没有正当理由拒收货物时，则甲方必须向乙方偿付货物总金额的_______%违约金。
3、丙方在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的_______%违约金。
4、如因甲方原因逾期付款，则甲方每逾一日按合同总金额的5‰向乙方偿付违约金。
六、其他：
1、本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉（仲裁或起诉任选一种）。
2、本合同一式____份，合同各方盖章后生效，均为正本，具有同等法律效力，三方各执壹份。
甲方（公章）：
法定代表人（签字）：
合同签订地：
_________年____月____日
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
合同签订地：
_________年____月____日
三方购销合同范本篇13
卖方（甲方）：__________
法定代表人：__________
买方（乙方）：__________
法定代表人：__________
第三人（丙方）：__________
鉴于甲方与乙方已签订买卖合同，丙方具有可靠的信誉。为保证甲乙双方买卖合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议：
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
一、交易流程
1、甲方于合同签订当日向丙方支付服务费人民币__________元。
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
2、乙方于________年________月________日将货款交给丙方，货款：__________元。
3、丙方收到乙方货款后________日内通知甲方给乙方供货。
4、甲方收到丙方供货通知后________日内向乙方供货。
5、乙方收到甲方货物后________日内通知丙方给甲方付款。
6、丙方收到乙方付款通知后________日内将货款交给甲方。
二、权利与义务
1、甲方的权利与义务：
（1）保证买卖合同的真实性。
（2）根据丙方通知及时给乙方供货。
（3）支付丙方服务费人民币________元。
（4）有权要求乙方给丙方发付款通知。
（5）有权要求丙方根据乙方付款通知给付货款。
2、乙方的权利与义务：
（1）保证买卖合同的真实性。
（2）及时将买卖合同货款交付给丙方。
（3）有权根据买卖合同验收甲方货物，如甲方货物不合格有权通知丙方不给甲方付款。
3、丙方的权利与义务
（1）收到乙方货款后________日内向甲方发出供货通知。
（2）收到乙方付款通知后________日内向甲方给付货款。
（3）乙方收到货物后拒绝给丙方发付款通知的，在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款。
（4）有权要求甲方及时支付服务费。
风险提示： 违约责任
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
三、违约责任
1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理。
2、甲方未及时支付丙方服务费的，甲方除应支付服务费外，须另支付丙方服务费数额________%的违约金。
3、因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担。
4、丙方收到乙方货款后没有及时通知甲方供货的，每迟延一天向乙方支付买卖合同货款的________%滞纳金。
5、丙方收到乙方付款通知后没有及时给付甲方货款的，每迟延一天向甲方支付买卖合同货款________%的滞纳金。丙方在支付货款之前收到乙方撤回付款通知的，丙方不对甲方承担迟延履行的责任。
四、免责条款
1、丙方仅仅根据乙方给付货款的情况向甲方发出供货通知并根据乙方的付款通知向甲方支付货款，丙方不对甲乙双方买卖合同的实质进行审核。
2、丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保，与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
五、其他条款
1、本协议一式________份，甲乙丙各执________份，三方签字盖章且甲方向丙方支付服务费后生效。
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方：__________
地址：__________
代表人：__________
身份证号：__________
联系方式：__________
合同签订地：__________
合同履行地：__________
签约时间：________年______月______日
乙方：__________
地址：__________
代表人：__________
身份证号：__________
联系方式：__________
合同签订地：__________
合同履行地：__________
签约时间：________年______月______日
丙方：__________
地址：__________
身份证号：__________
联系方式：______________
合同签订地：__________
合同履行地：__________
签约时间：________年______月______日
三方购销合同范本篇14
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
丙方：
身份证号码：
甲、乙、丙三方为了合伙经营_______，经商议决定共同出资购买_______________房地产开发有限公司开发位于_____区_____路_____栋_____之房屋，现就上述房屋（以下简称协议房屋）之产权及使用事宜，达成如下协议：
一、协议房屋共计价款___________元。协议三方已于________年____月份各出资____________元（大写：____________________元整）共计________元（大写：____________________元整）缴付了协议房屋的首付款，余款________元（大写：________元整）通过银行按揭方式支付。
协议三方按各1/3的比例共同偿还银行贷款的本金和利息。
二、三方一致同意将该协议房屋登记在______名下。该产权登记并非协议房屋真实的权利归属，协议房屋之所有权由甲、乙、丙三方按份享有，每人享有1/3的权属。
三、未经甲、乙、丙三方协商一致书面同意，任何一方不得私自处分。
四、鉴于协议房屋用于合伙经营_______，因此，各方应按各1/3之比例按份承担所有房屋装修费用。
五、甲乙丙三方应缴清自交房之日之前的物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等一切与该房屋相关的费用，费用各承担应缴纳费用的三分之一。
六、任何一方因其个人债务需要以协议房屋抵偿，均只能按照本协议第五条之规定办理。若因其个人债务影响_______经营，该债务人应对其他各方（_______）承担损害赔偿责任。
任何一方因其个人原因使协议房屋被司法查封或被其他单位（个人）妨碍使用，给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
七、各方均应恪守本协议约定，任何一方违反本协议之任一条之规定，均属于违约，应支付其他各方违约金10万元，并应赔偿因其违约给其他方造成的损失。
若因一方违约致使本协议终止或解除，违约方应赔偿协议其他方的经济损失16万元，违约方并放弃以任何理由要求减少此项赔偿金额的权利。但若该金额不能完全赔偿守约方的损失时，则守约方有权要求违约方承担全部损失的赔偿责任。
八、本协议未尽事宜，由协议各方另行协商签署补充协议约定。
九、本协议经各方签署后生效，一式叁份，各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字捺印）：
_______年___月___日
乙方（签字捺印）：
_______年___月___日
丙方（签字捺印）：
_______年___月___日
三方购销合同范本篇15
购货方:(以下简称为甲方)
供货方:(以下简称为乙方)
一、产品名称:
二、数量:xx块。
三、价格:xx(含税价)。发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等),并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准:甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承当运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式:
七、交货地点:
八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在xx之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相关费用有乙方承当。
九、违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有同等效力,如协商不成按<经济合同法>
<经济合同法>到甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。
甲 方:(签章) 乙 方:(签章)
签字代表: 签字代表:
日 期: 日 期
三方购销合同范本篇16
甲方(收购人)：_________________
签订地点：
乙方(出卖人)： 签订时间： 年 月 日
为了促进茶叶生产的发展，畅通茶叶流通渠道，维护双方合法权益，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 交售日期、数量及价格
1、乙方必须在_____年___月 日以前，向甲方交售青(干)茶 _公斤。
2、甲方应按照收购时的市场价向乙方计付货款。
第二条 品种、等级、质量及验收
青(干)茶的品种、等级和质量， 由甲、乙双方协商确定，具体为：
第三条 交货地点及货款结算方式
乙方应按合同规定的时间在 交货;
乙方交售的青(干)茶经验收合格后，甲方应在____天之内向乙方以现金的方式支付货款，乙方凭有效身份证复印件领取货款。
第四条 乙方的违约责任
1、乙方如因违约自销而不履行合同时，甲方将有权取消与乙方的长期合作关系。
2、乙方交售的青(干)茶没有达到第二条前款规定标准的，甲方有权拒收或作降价处理。
3、乙方未按甲方通知的时间、地点交货的，甲方有权拒收或作降价处理。
第五条 甲方的违约责任
1、甲方擅自改变交货时间、地点的，由此造成乙方损失的，应根据实际情况赔偿其损失。
2、甲方无故拒收送货，应向乙方偿付被拒收货款总值____%的违约金，并承担因此而造成的损失和费用。
3、甲方未按合同规定的期限付款的，甲方应按银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
第六条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，不承担违约责任，经双方协商确定，变更或解除合同。
第七条 合同的变更与解除
甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应征得另一方同意，再由双方签订变更或解除协议。在签订变更或解除协议前，原合同继续有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的通知后，应在收到通知之日起 天内做出答复(当事人双方另有约定的从其约定)，逾期不答复的，视为同意变更或解除合同。
第八条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的，由甲、乙双方协商解决;也可由有关部门调解，协商或调解不成，按下列第()种方式解决：
1、提交绍兴仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第九条 其他约定
第十条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本一式 份，交乙方所在地工商部门留存一份。
甲方： (章) 乙方：
法定代表人： 居民身份证号码：
三方购销合同范本篇17
订立合同双方：
县（市）食品公司（或食品收购站），以下简称甲方；
县 乡 村 村民（或专业户、或其它经济组织），以下简称乙方。
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 产品的名称、品种和数量
１．产品的名称和品种： 。
２．产品的数量： 。
（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）
第二条 产品的等级、质量和检疫办法
１．产品的等级和质量： 。
（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）
２．产品的检疫办法： 。
（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。）
第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法
１．产品的价格按下列第（ ）项执行：
（１）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
（２）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
２．货款结算办法按下列第（ ）项执行：
（１）对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。
（２）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。
３．奖售办法： 。
第四条 交货期限、地点和方式 。
第五条 甲方的违约责任
１．甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的 ％（５－２５％的幅度），向乙方偿付违约金。
２．甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的 ％的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，
并承担因此而造成的其它实际损失。
３．对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
４．乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的 ％（５－２５％的幅度）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。第六条 乙方的违约责任
１．乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的 ％（由甲乙方商定）的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的 ％（１－２０％的幅度）付违约金。
２．乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
３．乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条 不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条 解决合同纠纷的方式
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由 仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第九条 其他 。
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在七天之内作出答复（（当事人另有约定的，从约定），逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。
本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式 份，交乡政府……等单位各留存一份。
甲方： 县（市）食品公司（或食品收购站） （公章）
代表人： （盖章）
乙方： 县 乡 村 村民 （盖章）
年 月 日
三方购销合同范本篇18
合同编号： 买方：（以下称甲方）
卖方：（以下称乙方）
签订时间： 年 月 日
依据《_合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就柴油买卖的有关事宜协商一致，订立本合同。
一、供货时间：以甲方通知为准。
二、供货价格：按市场价执行,但要保证每升低于市场价元。如柴油价格随行情升跌进行调整，乙方应及时书面汇报，并调整相应价格。
三、卸货地点及要求：在甲方通知乙方送油后，乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点，为施工机械加油，确保甲方机械的正常运转。
四、质量标准：乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准。如因乙方柴油质量不合格，引起甲方延误生产、甚至停产等损失，其所有相关损失将由乙方承担。
五、结算方式及付款方式：乙方每月5日与甲方进行对账，核对上月加油的总量和总金额数及剩余款数，核对无误后双方形成结算单，并在结算单上签字盖章。对账完成后乙方在7日内开具增值税专用发票
给甲方。然后根据情况转通过账支票或电汇进行付款。
六、其他责任事项：
1.甲方需提前通知乙方送油时间，并确保卸油区的安全。
2.甲方需提供储备油罐，并保证基地道路畅通。
3.在柴油运输过程中，所发生的丢失安全等一切事故由乙方承担，甲方对此不承担连带责任。
4.乙方应本着长期合作的态度与甲方合作，要确保供货的长期稳定性，在柴油0#紧张时要保证甲方的供应，让甲方的车辆、生产正常运行，若甲方发现乙方提供的柴油存在质量问题，经验证属实后，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。
5.乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张，乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等，其所有相关损失由乙方承担。
七、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，移交当地人民法院调解。
八、其他约定事项：
1.本合同的所有附件是本合同不可分割的一部分。
2.本合同经双方委托代理人签字盖章生效，双方约定签订本合同的传真件与原件具有同等的法律效力。
3.本合同一式肆份，甲方三份，乙方壹份。
三方购销合同范本篇19
甲方(订购方)：
乙方(供应方)：
根据《_合同法》及有关法规的规定，经甲乙双方同意在平等互利和协商一致的基础上签订本采购合同。本合同以《长江大学文理学院图书馆中文图书供应商招标书》和中标供应商的投标书为基础制订;甲方的技术和服务要求、乙方的技术和服务承诺，与本合同一起构成本次中文图书采购整体文件，具有法律效力。具体条款如下：
一、基本原则
甲方通过公开招标方式确定乙方为甲方20xx-20xx年图书馆中文图书资料采购协议供应商。乙方按招标书规定抽甲方提供详细而正确的图书数据及网络订购服务，并保证提供的图书完全符合国家出版部门规定的图书质量，保证所有图书均为全新正版图书。否则，甲方将拒付书款，由乙方承担法律责任和赔偿甲方由此而造成的一切损失。
二、图书订购
1、甲方向乙方购买中文版纸质图书，专业门类包括：法学、汉语言文学(师范)、汉语言文学(对外汉语)、广播电视新闻学、艺术设计(动漫设计与制作)、广播电视新闻学(播音与主持)、英语(师范)、英语(英日双语方向)、英语(英韩双语方向)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(商务经纪与代理)、信息管理与信息系统、工商管理(物流)、市场营销(市场开发与策划)、会计学、人力资源管理(旅游管理)、应用心理学、电子信息工程(通信网络与设备)、电子信息工程(信息处理)、计算机科学与技术(网络工程)、建筑学(园林规划设计)、语文教育(文秘办公自动化)、广播电视技术、商务英语、会计电算化、工商企业管理、机电一体化技术、计算机应用技术及其它社科文学类图书。
2、乙方应通过互联网或其它形式无偿向甲方上述专业门类的MARC格式电子书目信息，当年出版图书占书目信息的90%以上。
3、甲方根据乙方提供的采访数据，在一个月内完成订单并报订乙方。
4、乙方及时处理甲方报送的订单，并进行审定查重，如有问题及与甲方联系。
5、乙方每年要组织1次以上的现采活动，并承担现场采购人员的相关费用。
三、图书包装与运输
1、乙方发往甲方的图书，每包图书重量不超过15kg。
2、送书清单包括包件明细清单、总明细清单、汇总单。要求每包内附有该包图书明细清单，每批有总明细清单和汇总单。每包明细清单及总明细清单项目有购书单位、
日期、包号、征订号、ISBN号、书名、附件、册数、单价、小计金额、每页小计、总计等。汇总单项目有清单号、品种数、册数、各清单金额、总金额等。总明细清单和汇总单在送书到馆时交由甲方验收人员签收。
3、图书在发运前应电话或传真通知甲方，甲方应积极配合乙方完成包件验收入库。
4、乙方负责送货到甲方指定地点，并承担送货费用。
5、图书在到达甲方指定地点前发生的不可预见的风险均由乙方负责。
四、到书情况
1、乙方必须按照甲方的订单和具体要求进行操作，乙方不得擅自增减或变更甲方订单，不得搭配图书，否则，甲方将拒付该批次书款。
2、乙方将甲方与图书实际情况对照检查，若订单中订有拆页装、散页装、64开本图书，或者ISBN号、书名发生变更，乙方应取消甲方订货;单价变更或订重，乙方应及时与甲方联系，征求甲方意见后决定是否购买。否则，甲方有权退回不符合甲方要求的图书，所发生的费用由乙方承担。
3、乙方收到甲方订单后，应积极采购，图书到书周期及到书率根据协商确定如下：⑴期货订购到书周期为自发订单之日起3个月，到书率不低于95%;⑵本省现场采购到书周期为10天，外省现场采购到书周期为20天，到书率为100%。
4、到书率低于规定数值的，按应到未到图书码洋的30%处罚，罚款从下一批次或本批次书款中扣除(测算成折扣)。
5、在验收过程中，如发现所送图书出现差错、污损、破损或有质量问题(缺页、倒装、漏印)的图书，乙方负责无条件退换;因乙方提供数据不准确造成的重订、错订，或不符合图书馆要求的图书，乙方应无条件接受退书。
五、图书加工
1、按甲方提供的图书加工标准盖好馆藏章和贴好钴基永久性磁条，其加工费及材料费由乙方承担。馆藏章盖两个，颜色为朱红色，分别位于书名页和书籍外切口中部，要求端正、清晰;200页以内的图书贴一根磁条，200页以上的贴2-3根磁条，要求贴得牢固、隐密、不露头。对不符合加工要求的图书，我馆可拒收。
2、乙方对甲方所订图书需免费提供符合CALIS编目标准、项目齐全的MARC格式的详细编目数据，并保证其书目数据能正常导入到甲方书目数据库中。
3、由乙方派人到甲方馆按甲方要求从事乙方所供图书。
三方购销合同范本篇20
借款人即抵押人(以下简称甲方) ___________________
贷款人即抵押权人(以下简称乙方) _________________
保证人即售房单位(以下简称丙方) _________________
甲方因购买或建造或翻建或大修自有自住住房，根据_____市公积金管理中心和《职工住房抵押贷款办法》规定，向乙方申请借款，愿意以所购买或建修的住房作为抵押。乙方经审查同意发放贷款。在抵押住房的房地产权证交乙方收押之前，丙方愿意为甲方提供保证。为明确各自的权利和义务，甲，乙，丙三方遵照有关法律规定，经协商一致，订立本合同，共同遵守执行。
第一条借款金额甲方向乙方借款人民币(大写)_________________________元。
第二条借款用途甲方借款用于购买，建造，翻建，大修座落于_____区(县)____街道(镇)_____路(村)_____弄_____号_____室的住房。
第三条借款期限借款合同期限从_____年____月____日至____年____月___日止。
第四条贷款利率贷款利率按签订本合同时公布的利率确定年利率为___%(月利率___%)在借款期限内利率变更，按中国人民银行规定办理。
第五条存入自筹资金甲方应在本合同签订后，在乙方开立活期储蓄存款户(储蓄卡帐户)，将自酬资金存入备用。如需动用甲方本人，同户成员，非同户配偶和非同户血亲公积金抵充自酬资金的，需提供当事人书面同意的证明，交乙方办理划款手续。甲方已将自筹资金支付给售房单位作首期房贷并有收据的可免存。
第六条贷款拨付向售房单位购买住房或通过房地产交易市场购买私房的甲方在此不可撤销地授权乙方，在办理住房抵押登记获得认同(乙方确定)之日起的五个营业日内将贷款金额连同存入的自筹资金全数以甲方购房款的名义转入售房单位或房地产交易市场在银行开立的帐户。
甲方建造，翻建，大修自住住房的，在本合同生效后自筹资金用完或将要用完时，有乙方主动将贷款资金划入甲方在乙方开立的活期储蓄存款户储蓄卡帐户)按工程进度支用。
第七条贷款偿还
贷款本金和利息，采用按月等额还款方式。
贷款从发放的次月起按月还本付息。根据等额还款的计算公式计算每月等额还贷款本息，去零进元确定每月还本息额，最后一次本息接清。
(一)第一期(合同签订时)每月还本息额为：人民币(大写)____万____仟____百____拾____元整。
(二)第二期至以后各期每月还本息额根据当年银行公布的个人住房公积金贷款利率计算，以乙方书面通知为准，同时变动分期每月还本息额。甲方需动同本人，同户成员，非同住配偶和直系血亲公积金用于偿还贷款本息的，可在每年的________月份办理一次，手续与本合同第五条公积金抵充自筹资金相同。
甲方必须办理中国xx储蓄卡，信用卡，委托乙方以自动转帐方式还本付息的足额款项，存入储蓄卡帐户或信用卡帐户，保证乙方能够实施转帐还款。
当因甲方原因造成用卡还款失败时，甲方必须持现金到原贷款经办行还款。甲方提前将未到期贷款本金全部还清，
乙方不计收提前还款手费，也不退回按原合同利率收取的贷款利息。
第八条贷款担保
本合同项下甲方购买的住房由丙方提供阶段性保证。在未将房地产权证交乙方收押前，如发生借款人违约连续三个月拖欠贷款本息，罚息及相关费用，丙方须在接到乙方发出《履行保证责任通知书》后的十日内负责代为清偿。保证期限从贷款发生之日起，至乙方取得房地产权证收押之日为止。
保证期间，借款合同的甲，乙方协议变更借款合同内容，应事先征得丙方的书面同意。
本合同项下甲方购买，建造，翻建，大修的住房作为借款的抵押担保，由甲，乙方另行签订《住房抵押合同》。甲方购买期房的，应将购房预售合同交乙方保管。
第九条合同公证
甲，乙，丙三方自本合同签订之日起的十日内，向公证机关办理本合同和甲，乙方签订的住房抵押合同公证。
第十条合同的变更和解除
本合同生效后，任何一方不得擅自变更和解除本合同。
甲方如将本合同项下的权利，义务转让给第三方，应符合有关规定，并应事先经一方书面同意(如在保证期间应征得丙方同意)，其转让行为在受让方和乙方重新签订借款合同后生效。
第十一条甲，乙双方的权利和义务
甲方有权要求乙方按合同约定发放贷款;
甲方必须按约定用途使用乙方贷款，未经乙方书面同意，甲方不得将乙方贷款挪作他用。
乙方应按合同规定期限及时发放贷款。
第十二条违约责任
甲方在执行本合同期间，未按月偿还贷款本息为逾期贷款，乙方按规定对其欠款每____天计收万分之_____的罚息;并由甲方在活期储蓄或储蓄卡帐户内存入一个月的贷款数，保证按时归还乙方贷款。
甲方如连续六个月未偿还贷款本息和相关费用，或被发现申请贷款时提供资料不实以及未经已防书面同意擅自将抵押住房出租，出售，交换，赠与等方式处分抵押住房的，乙方有权提前收回贷款本息，直至处分抵押住房，如不足以偿还欠款的`没有继续向甲方追偿欠款的权利。
甲方未将乙方贷款按合同约定使用而挪作他用，对挪用部分按规定每天计收万分之十二的罚金。
第十三条本合同争议解决方式
在履行本合同过程中发生争议时，可以通过协商解决，协商不成，可以向乙方所在的人民法院起诉。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，仍须履行。第十四条其他约定事项(略)
第十四条本合同自甲，乙，丙三方签订后生效，丙方保证责任至甲方所购商品房的《房地产权证》和《房地产其他权证证明》交乙方执管后终止。甲，乙双方承担责任至合同项下贷款本息和相关费用全部清偿完毕后终止。
第十五条本合同正本一式_____份，甲，乙，丙各执_____份，公证机关，房地产登记机构个执_____份，副本按需确定，其中：送城市公积金管理中心一份。
甲方：__________(私章)
乙方：__________(私章)
年 月 日