三方供货协议合同篇1
甲方（出租人）：___
乙方（承租人）：___
丙方（次承租人）：___
甲、乙、丙三方经友好协商，就______房屋转租有关事宜达成以下协议：___
一、房屋转租情况
甲方出租房屋与乙方，并同意乙方将自己位于______的房屋转租于丙方使用；并保证丙方同等享有乙方在原有房屋租赁合同中所享有的`权利与义务。
乙方承租甲方房屋，并同意转租______的房屋与丙方，并同意将其在原有房屋租赁合同中合法享有的全部权利义务一并转让与丙方。
丙方次承租乙方房屋，并同意享有乙方在原合同中约定的各项权利，亦承担乙方在原合同中约定的各项义务。
二、关于房屋租赁期间的水、电费用
在丙方房屋租赁期间，甲、乙两方均同意并授权丙方使用户名为：_________房地产的水、电单据至有关部门缴纳相关费用，由所缴部门开具发票于丙方。
三、违约责任
各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用，违约方须向另一方作出全面赔偿并使之免受其害。
四、本协议壹式叁份，甲乙丙三方各执壹份，经三方签字盖章后生效，每份具有同等法律效力。
甲方盖章：___ 乙方签字盖章：___ 丙方盖章：___
法定代表人或授权代表：___ 法定代表人或授权代表：___ 法定代表人或授权代表：___
日期：___日期：___日期：___
三方供货协议合同篇2
甲方：四川东泉机械设备有限公司
乙方：成都舜禹贸易有限公司
丙方：成都东泉预应力成套设备有限公司
鉴于：
1. 甲方与乙方已签订购销合同；
2. 丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方购销合同的履行，保障甲乙双方权益和规避经营风险，甲乙丙三方经过平等协商，一致达成如下协议：
第一条：交易流程
1．丙方必须在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元（贰拾万整）的货款，购销合同生效；
2．乙方在收到预付款后应立即向甲方进行订货；
3．货物送达至乙方，丙方在接到甲方付款通知当日，应将剩余部分货款即时支付给乙方，并及时开据购货发票；
4．乙方在收到丙方给付的货款后，应即时将货款给付甲方。
第二条：权利与义务
（一）甲方的权利与义务；
1．保证购销合同的真实性；
2．有权要求乙方及时给丙方发送付款通知；
3．有权要求丙方根据乙方的付款通知即时给付货款。
（二）乙方的权利与义务；
1．保证购销合同的真实性；
2．及时根据购销合同订购货物；
3．配合甲方货物的验收工作等。
（三）丙方的权利和义务；
1．支付乙方货款后须及时通知到乙方；
2．在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款；
3．有权按协议要求支付服务费，服务费金额不限。
第三条：违约责任
1．甲方与乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理；
2．如三方任意一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的，有过错方承担一切损失；
3．如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的，有过错方承担一切损失。
第四条：免责条款
1．丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核；
2．丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对购销合同的`真实性、甲乙双方的资源提供任何担保，与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
第五条：其他条款
1．本协议一式三份，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后即生效；
2．协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方（或甲方）所在地人民法院提起诉讼依法解决。
甲方（盖章）： 地址：
委托人：电话：
乙方（盖章）： 地址：
委托人：电话：
丙方（盖章）： 地址：
委托人：电话：
签订日期：
三方供货协议合同篇3
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
丙方(卖方、供应商):
甲乙丙三方本着“诚实守信，平等互利”之原则，期望就乙、丙方给甲方加工的模切料相关事项建立、发展和保持一个长期合作的关系，避免因产品质量问题或服务问题造成双方额外损失，为保证三方的权益，特约定如下：
一、总则
甲方签订的《供应链服务协议》项下的合作项目，甲方向乙方下达采购订单代采物料，丙方负责生产并交货至甲方。为明确三方权利义务，根据《合同法》关于委托合同的规定，签订本协议，共同信守:
1、甲方与丙方协商确定采购物料的品名、数量、价格、付款等具体信息后，甲方出具《采购订单》给乙方，乙方据此向丙方下达《采购委托书》，该《采购订单》直接约束乙方和丙方。
2、《采购订单》项下的付款义务由甲方承担，订单款项的`支付方式为甲方依双方签订的《采购合同》中对账及付款方式条款执行，乙方收到甲方支付的款项后及时支付给丙方。
3、丙方应按照《采购订单》指示如期交付合格产品到指定地点及指定收货人，三方合作期间，因货物质量、交期、售后服务等产生纠纷，应由乙方与丙方自行协商解决，甲方不承担任何责任。
4、每月执行三方对账，对账过程由丙方主导，丙方需出具两份对账数据：
丙方对甲方的交货数据明细，此份数据明细由甲方负责核对及审核;
丙方对乙方的对账数据明细，由乙方负责核对及审核，甲方负责监督;
二、质量保障协议：
1、来料检验
针对模切料来料甲方IQC按照抽样计划AQL(外观，)进行抽样检测;当甲方检验不合格时，通知丙方确认，如确认为模切料来料不良，则由丙方安排人员至甲方进行返检，返检位置由甲方协助提供，如甲方需提供指导时，甲丙方应提供相对应的技术支持.当丙方因特殊因素无法及时进行返检时，可与甲方协商由甲方协助选别.，选别费用由丙方承担.
若模切料发生变更时丙方会先提前通知乙方，当方案及变更生效后会及时通知甲方，并提供相对应的变更资料(含图纸及旧物料处理方式)|及样品，否则出现的品质问题由丙方承担.
2、上线不良处理方式
丙方模切料上线整体合格率必须保证≧98%(，外观≧98%)，低于98%时由甲方通知乙、丙方确认，如不良现象属模切料不良时，则由丙方立即进行在线选别或重工以保证甲方正常生产，重工地点由甲方协助提供，
当甲方上线后因甲方制程造成模切料不良，不良品全部由甲方负责承担.
模切料因寸法、可靠性、外观不符合技术要求时责任由丙方承担..
3、客户投诉及售后不良处理方案：
当甲方客户发现异常后由甲方到客户端进行确认，如为模切料不良则由甲、丙双方一起到客户端进行确认处理，处理及选别费用由丙方承担.
当客户端出现严重质量问题(外观超过1000PPM时，整批不良超过3000PPM时)，每批处罚20xx元.如确认是模切料导致，所有损失由丙方承担
当甲方客户上线不良率超出客户要求水准且判定为模切料不良时，由丙方承担所有不良及改善对策提出.
当甲方投诉属模切料问题时，丙方必须在4小时内对不良现象进行确认，投诉24内对不良现象进行排查，并给出初步分析处理结果，三个工作日内给出改善对策及8D报告，若因报告不及时导致客户抱怨时由丙方负责承担相对应责任.
三、售后支持
1、因甲方是向乙方下达采购订单，原则上售后工作由乙方主导，因为丙方所提供物料产生质量问题，丙方需积极介入;
2、如丙方配合消积，乙方需及时向甲方升级反馈，和甲方一起共同通知丙方冻结货款，乙方无权单方面冻结丙方应付货款;
3、甲方按协议账款到期后支付四大行银行承兑汇票
本协议从三方签字之日翌日生效，止到三方重新签订协议;本协议签订之前的一切质量的争议，按原己签订的协议或双方已认可的有效文件执行。如双方业务终止，则本协议自动终止.本协议一式三份，三方各执一份，经三方负责人或授权代表签字后生效。
本协议与三方签定的《采购合同》及相关《质量协议》具有同等法律效应，因本协议履行过种中发生争议或纠纷，需在甲方所在地人民法院提出诉讼解决。
甲方(买方)：乙方(卖方、供应商)：丙方(卖方，供应商)
授权代表：授权代表：授权代表：
签署日期：签署日期：签署日期：
三方供货协议合同篇4
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方经友好协商，就乙方向甲方订购图书事，丙方代办相关手续事宜达成如下协议，以资共同遵守：
一、订购方式
甲方向乙方提供图书清单，乙方确定订购图书的品种、数量生成《图书采购订单》。因订单看不到现货的质量，甲方要对乙方所购图书进行质量检验。
详见：附件一、《图书采购订单》。
二、质量要求
1）图书必须是全新、合法、正规出版物。
2）图书的整体外观和装订必需平整、牢固，无脱胶、无缺页、无页码倒装，图书的版权页和国际标准书号（ISBN）必须整洁、清楚，纸质无损坏、无撕页，字体、图片印刷清晰，无明显透印、重影。
三、装箱要求
甲方负责将图书用纸箱分箱包装，内层须用防水塑料袋包裹，确保在运输过程中包装具备一定的防水、防潮功能。每个包装箱必须内
附《装箱明细清单》，并汇总所有《装箱明细清单》数据，制作《发货清单》给乙方、丙方。《发货清单》作为甲、乙、丙三方相关货款、费用结算的依据。
四、发货方式
1）甲方负责将所有货品集结至统一地点。
2）丙方安排人员到甲方指定地点取货。
3）丙方负责安排物流将货物运送至乙方所需地点，物流费用由乙方支付。
4）丙方负责相关的报关、清关等手续办理，相关费用由丙方支付，如因此而引起乙方的任何损失由丙方负责，与甲方无关。
5）甲方联系人：张如君；联系电话：
6）乙方联系人：刘智；联系电话：+86—
7）丙方联系人：陈奕鹏；联系电话：+86—
五、货物验收
1）丙方将图书运至丙方所属地区并办理完结所有相关手续后，需及时按照清单验收，如有质量问题或品种数量的差别要在七个工作日内书面通知甲方，逾期视为验收无误；如有少发、误发，甲方负责在七个工作日内补发、调换。
2）丙方在确认图书品种及数量无误后将所有货品移交给乙方；
3）乙方所定图书如品种缺少，甲方在征得乙方同意后，可做适当的调整，并保证图书的质量书。
4）乙方未订购的书籍未经乙方同意，甲方不得随意搭配（以ISBN号、书名、定价、出版社、出版年为准）。
5）甲方提供图书的内容必须符合乙方所属地的相关法规。乙方负责图书内容查验，不符合要求的图书甲方须接受退货处理，物流费用乙方负责。此类图书的退货率不得高于20%，否则乙方有权要求全部退货并由甲方支付退货的物流费用。
六、货款计算
结算币种：美金（USD）
结算方法：
总金额=图书新台币总价×优惠率×合同签订日汇率
优惠率：___%
七、结算方式
1）丙方在提取货物前须按《发货清单》总金额的`80%向甲方支付预付款；
2）丙方将货物运送至丙方所属地区完结所有相关手续并完成货物验收，确认无误后在十个工作日内完成尾款支付。
八、甲方收款账户英文详细资料：
收款人名称：
收款人户口号码：
收款人银行：
收款人银行地址：
SWIFT CODE：
九、乙、丙双方费用的结算
1）乙方应支付给丙方的费用包括：
图书货款、代办费用、运费、报关费用、税费。
2）图书货款：指丙方支付给甲方的所有货款。
3）代办费用=图书货款×___%。
4）运费、报关费用、税费依据实际发生金额乙方向丙方支付。
5）丙方应向甲方提供等额图书货款的增值税发票，其它费用根据项目提供相应的等额发票。
6）乙方收到丙方移交的图书后，在二十个工作日内完成货物验收、费用结算工作。
十、解决纠纷的方式
若发生纠纷，由三方协商解决。协商不成时，由深圳市仲裁委员会按_有关法律进行仲裁。如采取诉讼方式解决，本采购合同法律诉讼地为乙方所在地。
十一、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具同等法律效应。合同自三方签字、盖章之日起生效。
甲方盖章：
授权代表：
日期：
乙方盖章：
授权代表：
日期：
丙方盖章：
授权代表：
日期：
三方供货协议合同篇5
合伙人甲：______________
合伙人乙：______________
合伙人丙：______________
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：
第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居，主要经营保温饭盒保温杯、等。
第二条总投资为十五万元，出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资，出资额十五万元人民币，占公司注册资本的100%；乙方以技术作为出资，丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。
第三条本合伙企业经营期限为________年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。
第四条合伙三方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在____日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人能够入伙，但须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条出现下列事项，合伙终止：
（一）合伙期满；
（二）合伙三方协商同意；
（三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成；
（四）其他法律规定的状况。
第七条本协议未尽事宜，双方能够补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第八条本协议一式三份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。
甲方：______________乙方：______________丙方：______________
日期：______________日期：______________日期：______________
三方供货协议合同篇6
项目合作协议由：项目出资人简称甲乙和丙方
甲方： 身份证： 住址：
乙方： 身份证： 住址：
丙方： 身份证： 住址：
三方拟共同投资经营的项目位于 并挂靠甲方的名义，提供相关手续及证件。
甲乙丙三方本着友好合作，相互支持，共谋发展的精神共同经营 ，三方协商一致，根据《_合同法》有关规定，达成如下投资协议，此协议需三方共同遵守，需公平，公正，保护三方的合法权益。
一、甲乙丙三方以现金出资的方式投资分别投资，
1、甲方出资为元整，占整体股份，
2、乙方出资额为 元整，占整体股份 %，
3、丙方出资额为 元整，占整体股份的 %。主要经营建筑工程及周边。
二、甲乙丙三方在合作期间，需同习协力，风雨同舟，不谋私利，不偏私情，以快速发展，开拓市场为奋斗目标。
三、甲乙丙三方如果以营不善或其它原因造成损失或破产的，需共同承担全部责任，任何一方不得以任何方式逃避。
四、门店成立后，甲乙丙三方不得在没有得到另外两方同意后挪用资金或其它公共财务，在合作期间有任何问题，需三方共同协商解决，不得回避。
五、在合作期间，甲方管理和现金，乙丙方管理整体的运转。三方都有权参加整体经营管理和督导工作，有权知道所有的资金用处和门店运营情况。
六、整体开始运营后，甲方负责每月月底结算一次，除各项开支外，经营状况做到日清日结，盈利三方股份成 % % %，如果甲方不能按时结清，乙丙有权终止协议并要求甲方赔偿。
七、本协议有效期为 年，即 年在合同有效期内不能以任何口撤资转让，如有一方违约，违约方应赔偿其它合伙人因此造成的经济损失。
八、本协议一式三份，自签字(盖章)之日起生效。
九、本协议未尽事宜三方可以补充规定，补充协议本协议有同等效力。
十、争议处理
1. 对于执行本合同发生的与本合同有关的争议，本着友好协商的原则解决，如果三方通过商不能达成一致，则提交仲裁委员会仲裁，或依法向法院起诉。
2. 本协议到期后，三方均为提出终止协议要求的，视合作均同意，继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的退出方应提前三个月向另两方提交退出的书面文本，并将已方的有关本合同项目投资的资料及客户资源都应交给另两方。
十一、违约处理：
如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并令人依法要求违约方赔偿损害。
十二、协议解除：
1. 一方有违反本合同协议的，另两方有权解除合作协议。
2. 合作协议期满。
3. 三方同意终止协议的。
4. 任何一方合伙人出现法律上问题及做对门店有损害的，另两方有权解除合作协议。
合同签订地点：
甲方签字：
乙方签字：
丙方签字：
合同签订时间： 年 月 日
三方供货协议合同篇7
甲：___________，身份证号：_______________
乙：___________，身份证号：_______________
丙：___________，身份证号：_______________
甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：
第一条合伙宗旨甲、乙、丙三方本着互利互惠、共同劳动、共同经营、共同发展的原则，共同经营_____________项目。
第二条合伙期限合伙期限为_____年，自________年________月________日起，至________年________月________日止。
第三条出资方式
1、甲方：_______________出资额为___________元，以_______________方式出资_______________元，占注册资本的___________%；
2、乙方：_______________出资额为___________元，以_______________方式出资_______________元，占注册资本的___________%；
3、丙方：_______________出资额为___________元，以_______________方式出资_______________元，占注册资本的___________%；本合伙出资共计人民币_______________元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。合伙项目存续期间，合伙人的出资和所有以合伙项目名义取得的收益均为合伙项目的财产，其合法权益受法律保护。
第四条出资期限各合伙人的出资，于________年________月________日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。
第五条盈余分配
1、合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。
2、剩余利润(亏损)按合伙人出资比例分配(分担)。
3、合伙项目的利益分配、亏损，如另有变动的，其具体方案由全体合伙人协商决定。
第六条债务承担
1、合伙项目债务由合伙财产偿还。
2、合伙项目财产不够偿还时，由合伙人按各自出资的比例承担债务。
3、合伙项目的债务承担，如另有变动的，其具体方案由全体合伙人协商决定。
4、由一名或者数名合伙人执行合伙项目事务的，应当依照约定向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙项目的经营状况和财务状况，其执行合伙项目事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任，由全体合伙人承担。
甲方：_______________(签章)地址：_______________
乙方：_______________(签章)地址：_______________
丙方：_______________(签章)地址：_______________
合同签订地点：______________
合同签订时间：________年________月________日
三方供货协议合同篇8
甲方： 合同编号： 乙方：签订地点： 丙方：
甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的`条件和期限： 铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，
气密性测试气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式： 甲方工厂 。 四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。
五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％ 。
九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。
三方供货协议合同篇9
建设方： （以下简称甲方）
总包方： （以下简称乙方）
分包方： （以下简称丙方）
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《_合同法》 、《_建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价（大写）：
暂定人民币 元整 （小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据： （XX 版）《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 （XX 版）工取费定额》 ；材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的'归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书；
2、施工图纸；
3、工程预算书；
4、规范、标准及其它技术文件；
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x年x月x日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
签订地点：
签订日期：x月x日